ЗАПРОС КОТИРОВОК ЦЕН
на проведение сварочных работ  

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие  «Реутовская теплосеть». 
Юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27,
Почтовый адрес: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, 
д. 8, тел. (495) 791-30-65, (495) 791-06-92

Источник финансирования заказа: собственные средства

Наименование, перечень и объем работ, подлежащих исполнению: перекрытие участка действующего газопровода Ду=200 мм Р=0,6Мпа для проведения сварочных работ по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3, котельная № 1.

Максимальная цена договора: 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей 00  копеек,  в т.ч. НДС 18%. Цена включает в себя стоимость материалов и выполнение работ, является окончательной и изменению не подлежит до полного исполнения обязательств по договору. 
Срок выполнения работ: с момента заключения договора,  но не позднее 31.12.2012 г.
Гарантия на выполненные работы: 2 года.
Место подачи котировочных заявок: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8.
Начало подачи котировочных заявок: 20.08.2012 г. с 9 ч. 00 мин.
Дата окончания подачи котировочных заявок: 24.08.2012 г. до 16 ч. 00 мин.
Дата рассмотрения котировочных заявок: 28.08.2012 г. в 9 ч. 00 мин.
Срок подписания договора с победителем в проведении запроса котировок: в течение 3 (трех) дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
Срок и условия оплаты работы: в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 100% стоимости работ, указанной договоре, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Котировочная заявка, предоставляемая в письменном  виде, содержащая более одного листа должна быть прошнурована, пронумерована, скреплена печатью за подписью руководителя организации. В котировочной заявке указать адрес электронной почты (если таковой имеется), телефон специалиста по заказам и телефон руководителя организации.
Котировочная заявка, предоставляемая в форме электронного документа на электронный адрес заказчика, должна быть подписана электронной цифровой подписью с приложением сертификата ключа электронной цифровой подписи. Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении  о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг.
В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в запросе котировок цен, не представит заказчику  подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются, и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 
Победителю будут направлены в течение 2-х рабочих дней один экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект договора.
Приложение № 1 ФОРМА КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ
(На бланке организации)
 «__»________ ____г.  №________________ 
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
Кому____________________________________________________________________________
Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа: наименование, (для юридического лица), Ф. И. О. (для физического лица); ИНН, место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица); банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН, КПП, ОГРН) готовы осуществить следующий объем работ: 

1. Сроки выполнения работ: _______________ .
2. Стоимость работ ____________________________________ (цена указывается с учетом всех обязательных платежей). 
Цена договора должна оставаться неизменной до момента полного исполнения обязательств.
3. Срок и условия оплаты работы: в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчик производит на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 100% стоимости работ, указанной договоре, на основании выставленного Подрядчиком счета.
4. Гарантийный срок на выполненные работы: ____________ .

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены выполнить работы в указанный срок, приведенным в запросе котировки цены, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.
В случае признания нас победителем в запросе котировок  мы обязуемся подписать договор в течение  срока, указанного в запросе котировок цен.  В случае непредставления нами в указанный срок, подписанного договора, мы уведомлены, что сведения о нас будут направлены заказчиком уполномоченному на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральному органу исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

_________________________________	                ____________________
( подпись руководителя организации)               (расшифровка подписи) 				МП

	
Приложение № 2
ПРОЕКТ
Договор № 
(подряд)

г. Реутов                                                                      «     »   			 2012г.

              Муниципальное унитарное предприятие «Реутовская теплосеть», в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице врио директора Диденко Владимира Александровича, действующего на основании Устава и Постановления Администрации г.Реутов от 06.09.2011г. № 468-ПН, с одной стороны, 
и ____________________, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании __________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в соответствии с нормами действующего законодательства  и протоколом рассмотрения и оценки  котировочных заявок от «____» _______ 2012 г. № ___, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными и привлеченными силами и средствами: 
перекрытие участка действующего газопровода Ду=200мм Р=0,6Мпа для проведения сварочных работ;
Работы производятся по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новогиреевская, д. 3, котельная № 1, (далее объект).
1.2.  В соответствии с условиями настоящего Договора, заявкой Заказчика, технической документацией, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Заказчик обязуется принять результат работ.
1.3. Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором стоимость работ.
1.4. Состав и объемы, поручаемых Подрядчику работ, по настоящему Договору, определены в соответствии с заявкой Заказчика, технической документацией и расчетом, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Подрядчик обязуется в предусмотренные настоящим Договором сроки полностью завершить работы.

2.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения работ составляет 60 (шестьдесят) рабочих дней с момента передачи Заказчиком технической документации Подрядчику в соответствии с п. 6.1.2 настоящего Договора и выполнения обязанности, предусмотренной п.4.1 настоящего Договора.
2.2. Датой фактического завершения работ по настоящему Договору считается дата подписания Сторонами акта о приемке работ.
2.3. Подрядчик вправе продлить срок выполнения работ в случае:
- когда другие работы, не входящие в обязанность Подрядчика, задерживают или делают невозможным выполнение своих обязательств по настоящему Договору;
- задержки Заказчиком перечисления денежных средств, в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора;
- несвоевременного выполнения Заказчиком условий настоящего Договора.

3.	СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору  определяется на основании расчета, указанного в п. 3.5. настоящего Договора, и составляет ________рублей, в том числе НДС 18%.
Стоимость не подлежит изменению, за исключением случаев, указанных в п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора. 
3.2. Стоимость работ, предусмотренная п.3.1 настоящего Договора, может быть изменена  вследствие увеличения объемов, характера работ или применяемых материалов, расходов на необходимые природоохранные мероприятия, изменения индексов перерасчета на отдельные виды работ, а также по другим объективным причинам. 
3.3. При увеличении темпов инфляции во время проведения работ по сравнению с моментом начала работ Стороны договариваются об изменении стоимости, если таковое изменение является, по мнению одной из Сторон, необходимым. 
3.4. Изменение стоимости закрепляется Дополнительным соглашением Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.5. Расчет стоимости: ______________. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора производит на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 100% стоимости работ, указанной в п.3.1 настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета.

5.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  ПОДРЯДЧИКА

5.1. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик  обязан:
5.1.1. Выполнить указанную в п.1.1 настоящего Договора работу в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленном настоящим Договором порядке и сроки, в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, в соответствии с техническими требованиями к эксплуатации объекта.
5.1.2. Обеспечить:
- производство работ в полном соответствии с проектами, расчетами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;
- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и техническими условиями;
- своевременное, за свой счет устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока;
- контроль за выполнением работ руководителями, специалистами строительно-монтажных организаций и персоналом лаборатории по контролю качества сварных соединений в установленном порядке.
5.1.3. Сообщить Заказчику о неучтенных в технической документации работах, обнаруженных в ходе работ, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ и увеличения расчетной стоимости работ.
При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 (десяти) дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. 
5.1.4. Письменно информировать Заказчика о привлечении для выполнения работ по настоящему Договору субподрядчиков. 
5.1.5. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику (за исключением поставляемых Заказчиком).
5.1.6. Осуществить временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на рабочей площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения.
5.1.7. Обеспечить в ходе производства работ выполнение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды.
Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, или выполнять его указания, если это может привести к нарушению обязательных для Сторон требований к окружающей среде и безопасности проводимых работ.
5.1.8. Письменно сообщить Заказчику размер дополнительных расходов, вызванных невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком. На основании представленных Подрядчиком документов Стороны обязаны заключить соглашение о сроках и форме их возмещения.
5.1.9. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, а также недостатков в технической документации;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо  создающих невозможность ее завершения в срок.
5.1.10. Известить Заказчика о готовности объекта за 10 (десять) дней до предполагаемой сдачи работ.
5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.
5.2. Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик имеет право:
5.2.1.  На удержание результата работ (оборудования, материалов и иного имущества Заказчика) в случае неисполнения Заказчиком обязанности оплаты стоимости работ до оплаты Заказчиком соответствующих сумм, включая дополнительные расходы, не предусмотренные расчетом.
5.2.2. На освобождение от ответственности в случае допущения мелких отступлений от технической документации, не влияющих на качество выполненных работ.
5.2.3. Не приступать к выполнению работ в случае нарушения Заказчиком обязанности, предусмотренной п.4.1 настоящего Договора.
5.2.4. Требовать от Заказчика возмещения расходов, понесенных в результате устранения дефектов в технической документации, переданной Заказчиком.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Для реализации настоящего Договора Заказчик обязан:
6.1.1. Передать Подрядчику в 3 (трех) - дневный срок со дня подписания настоящего Договора по акту, подписанному Сторонами, на период строительства объекта и до его завершения рабочую площадку, пригодную для производства работ.
6.1.2. Передать Подрядчику в 3 (трех) - дневный срок со дня подписания настоящего Договора техническую документацию,  утвержденную Заказчиком, в объеме,  сроки и в составе, необходимых для ведения работ.
Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, утверждена органами Ростехнадзора России  и должна пройти экспертизу промышленной безопасности.
Представление Заказчиком ненадлежащей или некомплектной документации приравнивается к ее непредставлению.
Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику. Затраты, возникающие у Подрядчика в связи с устранением недостатков, оплачиваются Заказчиком сверх стоимости, указанной в п.3.1 настоящего Договора.
6.1.3. Передать Подрядчику через 5 (пять) дней с момента подписания настоящего Договора перечень исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.
6.1.4.   Немедленно заявить Подрядчику об обнаруженных отступлениях от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество работ. Если Заказчик не заявит об этом, то он теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
6.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.1.6. Оплатить Подрядчику выполненные до момента консервации работы в случае приостановки работ по независящим от Сторон причинам, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства.
6.1.7. Организовать технический надзор за проводимыми работами.
6.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 
6.2. Для реализации настоящего Договора Заказчик имеет право:
6.2.1. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые такими изменениями дополнительные работы по стоимости не превышают 10% общей стоимости работ, указанной в расчете, и не меняют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.
В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению, для Подрядчика, с указанием:
 - увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить указанную работу;	
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения основной работы.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, которое становится с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, и оплаты Заказчиком предусмотренной настоящим Договором стоимости работ.

7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ 
ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 

7.1. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
7.2. После подписания акта о приемке работ по объекту, части объекта или этапа работ Заказчик принимает объект или часть объекта под свою охрану и несет риск возможного его разрушения или повреждения или соответственно разрушения или повреждения принятой части.
7.3. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, части сооружаемого объекта, строительство которого в целом не закончено, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию. Указанные отношения при их возникновении оформляются Дополнительным  соглашением к Договору.

8. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

8.1.Охрану находящихся на рабочей площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования  Подрядчика   осуществляет  Заказчик.

9. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

9.1. Приемка объекта производится в течение 10 (десяти) дней после даты получения уведомления Подрядчика о его готовности.
9.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет.
9.3. Приемка законченных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, включая подписание необходимых документов, в том числе акта о приемке работ.
При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной. Односторонний акт о приемке работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованным.

11.       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
11.2. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

12.	ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

12.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение условий настоящего Договора в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары, взрывы и др.). Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. Стороны обязаны уведомить о наступлении таких обстоятельств в течение 30  (тридцати) дней со дня их наступления. 
12.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по настоящему Договору.

13.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

13.1. Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
13.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:
           - задержки  Подрядчиком  начала  работ  более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
           - аннулирования  лицензий  на  рабочую деятельность,  других актов государственных органов в рамках действующего  законодательства РФ, лишающих Подрядчика права на производство работ.
13.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно уведомив Заказчика за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемого расторжения, в случаях:
           - остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 14 (четырнадцать) дней;
           - внесения Заказчиком изменений в проектную документацию, увеличивающих стоимость работ более 10% согласованной стоимости;
           - при нарушении Заказчиком п.п. 4.1, 6.1.2 настоящего Договора. 
13.4. При расторжении настоящего Договора незавершенные работы передаются Заказчику. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ, произведенных расходов и убытков Подрядчика, включая упущенную выгоду.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения, за исключением п. 13.3 настоящего Договора.
14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступным третьим организациям и лицам, сведения, содержащиеся в документах, предусматривающих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия  всех Сторон.
14.3. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством  Российской Федерации.
14.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются  Сторонами путем  переговоров. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче в Арбитражный суд в установленном законодательством РФ порядке.
14.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
14.6.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

14.	АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
15.	
Заказчик: МУП «Реутовская теплосеть»
ИНН 5041000136
КПП 504101001
Юридический адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.
Почтовый адрес: 143969, Московская область, г. Реутов, ул. им. Академика В.Н. Челомея, д. 8.
В Московском филиале АКБ «ГОРОД» ЗАО г. Москва
Р/с 40602810601050000785
К/с 30101810600000000539
БИК 044552539
Подрядчик:   

16. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:
МУП «Реутовская теплосеть»
Врио директора
Диденко В.А.

____________ _______________
(подпись)     (И.О.Ф.)
________________
(дата)
М.П.	Подрядчик:

______________ ___________
(подпись)           (И.О.Ф.)
_______________
(дата)
М.П.